Güneş Enerjisi Sistemi Kurulum Sözleşmesi

Örnek Şablon — enginerji.com · Lütfen kullanmadan önce hukuki danışmanlık alın

Bu belge örnek şablon niteliğindedir ve hukuki tavsiye teşkil etmez. Kullanmadan önce bir avukata veya ilgili meslek kuruluşuna danışmanız önerilir. enginerji.com, bu şablonun kullanımından doğan sonuçlardan sorumlu değildir.

Taraflar

MÜŞTERİ (Ad Soyad / Unvan)

TC Kimlik / Vergi No

Adres

Telefon

E-posta

Sözleşme Tarihi

YÜKLENİCİ (Firma Adı)

Vergi No

Adres

Yetkili Kişi

Telefon

Lisans / Yetkilendirme No

1. Proje Kapsamı

Yüklenici, aşağıda belirtilen güneş enerjisi sistemi kurulum projesini teknik şartnamelere ve geçerli mevzuata uygun şekilde teslim etmeyi kabul eder.

Önemli Not: enginerji platformundaki ön tasarım yalnızca tahmini nitelikte olup kesin mühendislik projesi değildir. Nihai sistem tasarımı ve kapasitesi, yüklenici tarafından yapılacak yerinde saha tespiti ve mühendislik çalışması sonucunda belirlenir.

Kalem	Değer
Tahmini Sistem Kapasitesi (kWp)
Kurulum Yeri (İl / İlçe / Adres)
Montaj Tipi (Çatı / Zemin / Diğer)
Panel Markası ve Modeli
İnvertör Markası ve Modeli
Panel Sayısı
Hedef Yıllık Üretim (kWh/yıl)

2. Sözleşme Bedeli ve Ödeme Planı

Ödeme	Tutar (TL)	Vade / Koşul
Ön Ödeme (% )		Sözleşme imzalanmasında
İkinci Ödeme (% )		Malzeme teslimatında
Kalan Bakiye (% )		Teknik kabul ve devreye almada
Toplam Sözleşme Bedeli		KDV dahil / hariç: ______

Fiyata dahil olan kalemler: (Örn. malzeme, işçilik, devreye alma, bağlantı başvurusu...)

Fiyata dahil olmayan kalemler: (Örn. beton temel, şebeke bağlantı bedeli, say. değişim ücreti...)

3. Süre ve Teslim Takvimi

Aşama	Tahmini Tarih
Saha Tespiti ve Mühendislik
İzin ve Başvuru Tamamlama
Malzeme Teslimi
Kurulum Tamamlanması
Devreye Alma ve Teknik Kabul
Şebeke Bağlantısı (hedef)

Mücbir sebep (doğal afet, yasal değişiklik, şebeke operatörü kaynaklı gecikmeler) sözleşme süresini uzatır; taraflara ceza uygulanmaz.

4. Teknik Şartname ve Malzeme Kalitesi

Sistemde kullanılacak tüm paneller ve invertörler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı onaylı ürün listesinden seçilecektir.
Yüklenici, kurulumu TS EN 62446 ve ilgili IEC standartlarına uygun gerçekleştirecektir.
Kurulum yerinde mühendis denetimi sağlanacak; gerekli TEDAŞ / dağıtım şirketi onayları yüklenici tarafından alınacaktır.
Panellerin doğruluğu ve invertörlerin kurulu konfigürasyonları devreye almadan önce müşteriye belgeli şekilde sunulacaktır.

5. Garanti Koşulları

Konu	Süre	Açıklama
İşçilik Garantisi		Montaj hatalarına karşı
Panel Güç Garantisi	25–30 yıl (üretici)	Üretici belgesi müşteriye verilir
İnvertör Garantisi		Üretici + yüklenici servisi
Yapısal (Su/Su) Garantisi		Çatı geçirimlilik garantisi

Garanti kapsamı dışındaki durumlar (doğal afet, kasıtlı hasar, yetkisiz müdahale, bakım ihmaline bağlı arızalar) yüklenici sorumluluğunu ortadan kaldırır.

6. Tarafların Yükümlülükleri

Yüklenici:

Gerekli teknik personeli ve yetkilendirmeyi sağlamak
İş güvenliği mevzuatına uymak
Kurulum tamamlandıktan sonra sahayı temiz teslim etmek
Elektrik bağlantı başvurusunu yapmak ve takip etmek
Müşteriye sistem kullanımı ve temel bakım hakkında bilgi vermek

Müşteri:

Saha erişimi sağlamak ve gereken rızaları vermek
Belediye / apartman / tarım izin belgelerini temin etmek
Ödeme takvimini yerine getirmek
Kurulum süresince yükleniciye şebeke elektriği sağlamak

7. Teknik Kabul ve Devreye Alma

Kurulum tamamlandığında taraflar birlikte teknik kabul kontrolü yapacak; aşağıdaki belgeler müşteriye teslim edilecektir:

Mühendislik onaylı kurulum projesi
Tek hat şeması ve bağlantı diyagramı
Panel ve invertör garanti belgeleri
TEDAŞ / şebeke operatörü bağlantı onayı
İzleme sistemi erişim bilgileri (varsa)

8. Uyuşmazlık Çözümü

Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda önce taraflar arabuluculukla çözüm arayacaktır. Çözüme kavuşturulamayan uyuşmazlıklar için [Şehir] mahkemeleri yetkilidir.

9. Yürürlük

Bu sözleşme iki nüsha olarak hazırlanmış, her iki tarafça okunup imzalanmıştır.

Müşteri

Ad Soyad

İmza / Kaşe

Tarih

Yüklenici

Yetkili Adı Soyadı

İmza / Kaşe

Tarih